電力建設(shè)工程安裝勞務(wù)分包合同

1、1電力建筑工程安裝勞務(wù)分包合同 電力建筑工程安裝勞務(wù)分包合同合同編號：甲方：湖北漢偉種豬有限公司 （以下簡稱甲方）乙方：湖北省有勁電力工程有限責(zé)任公司 （以下簡稱乙方）一、名稱工程 一、名稱工程：1、10kV 東春線新增 315 配變線路工程二、工程地點： 二、工程地點：陽新縣田畈村三、工程內(nèi)容： 三、工程內(nèi)容：新增S11-315KVA變壓器一臺、安裝低壓配電柜、電容柜

2、各一臺。新架10kv線路0.98KM，新立 電桿21基（具體以正陽電力設(shè)計院設(shè)計為準(zhǔn)） 。四、工程工期 四、工程工期1、工程施工期限：從簽定合同之日起到 2014 年 08 月 10 日止。2、如遇下列情況，工期相應(yīng)順延外，乙方不得以任何理由延誤工期。（1）不屬包干范圍內(nèi)的重大設(shè)計變更影響工程；（2）因遇人力不可抗拒的原因而影響施工；（3）因甲方工程合同資金不能及時到位，而被迫停工；（4）因第三方阻止施工；（5）因甲方其它原因影響工

3、程施工。五、施工與設(shè)計變更、施工要求 五、施工與設(shè)計變更、施工要求1、乙方應(yīng)依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范，質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計要求組織施工；2、工程施工中要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計。乙方在施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有誤或嚴(yán)重不合理處，應(yīng)及時書面反映，在甲方未作回復(fù)或設(shè)計部門未做修改通知前，不得自行改動；3、設(shè)計施工圖、設(shè)計變更單、設(shè)計指定的通用標(biāo)準(zhǔn)圖，經(jīng)雙方確認(rèn)后視為正式施工圖。六、甲、乙雙方責(zé)任及義務(wù) 六、甲、乙雙方責(zé)任及義務(wù)（一）

4、甲方 （一）甲方1、負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量管理，參加竣工驗收；2、組織有關(guān)部門人員參加設(shè)計交樁，技術(shù)交底；3、責(zé)督促乙方按合同工期進(jìn)行施工；4、責(zé)工程施工中的青苗補償；5、責(zé)工程施工中的工農(nóng)關(guān)系協(xié)調(diào)，如遇任何人為外力阻撓施工，甲方應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，以確保工程順利完工；6、乙方在施工中遇到的其它影響施工的問題給予協(xié)助。（二）乙方 （二）乙方1、根據(jù)設(shè)計施工圖和現(xiàn)場設(shè)備運行狀況，自工程開工準(zhǔn)備、施工中間、工程竣工，負(fù)責(zé)制定全過程切實可行的安全組織、技

5、術(shù)措施，并始終貫徹執(zhí)行；2、工程開工后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項安全規(guī)定，停電、帶電工作必須嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，對施工過程的設(shè)備、人身及危害他人的設(shè)備、人身安全負(fù)完全責(zé)任，(包括誤登電桿，誤入帶電設(shè)備和線路)并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失；3、嚴(yán)格按照工程設(shè)計施工圖及國家有關(guān)驗收規(guī)范，精心組織、文明施工，確保施工質(zhì)量和工期；4、工程施工需要停電，必須履行工作票制度。否則所造成的后果一切由自己負(fù)責(zé)；5、負(fù)責(zé)施工過程中發(fā)生的二次運輸工作，并

6、承擔(dān)一切費用。6、負(fù)責(zé)工程竣工驗收。八、承包方式、付款方式及結(jié)算 八、承包方式、付款方式及結(jié)算2（一）承包方式： （一）承包方式：按工程總造價 48 萬元發(fā)包給乙方。（二）付款方式： （二）付款方式：甲方一次性付清 48 萬元給乙方。九、工程質(zhì)量、竣工驗收與保修 九、工程質(zhì)量、竣工驗收與保修雙方按國家頒發(fā)的電氣裝置安裝施工標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范進(jìn)行交接驗收，確保驗收合格。十、違約責(zé)任及其它 十、違約責(zé)任及其它1、甲乙雙方必須嚴(yán)格遵守合同，任何一

7、方的過失，造成合同不能履行者，應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。違約責(zé)任按《合同法》和有關(guān)法規(guī)執(zhí)行； 2、乙方未經(jīng)甲方同意延誤工期，每延誤一天按合同包干價的 3%交付違約金；3、本合同條款如有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況，結(jié)合有關(guān)規(guī)定另訂補充協(xié)議，作為本合同附件，并與本合同具有同等效力；4、本合同一式四份，自雙方簽定之日起生效，雙方各執(zhí)兩份；5、解決爭議的辦法：（1）雙方協(xié)商解決；（2）訴訟至陽新縣人民法院判決。甲方（公章）